建筑安装工程劳务分包合同
发包方： 凯翔集团有限公司利津分公司 （以下简称甲方） 承包方： 泥工班 （以下简称乙方） 根据甲方承建的 西湖春天 一期工程需要，按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律规定，结合本工程的具体情况，甲方就承接的工程以劳务分包的形式承包给乙方施工。双方本着诚信、平等、互惠互利、风险共担、利益共享的原则，为明确双方的权利，义务和经济责任，经双方协商一致，达成下列合同条款，以资共同遵照执行。 第一条 工程概况
1、工程名称： 西湖春天一期工程 #楼 2、建筑面积： /
3、工程地点： 利津县大桥路南、津八路以西 第二条 承包方式：
清包：包工期、包质量（等级合格）、包安全、文明施工。 第三条 劳务施工范围和内容
1、承包范围： 该楼全部装饰工程、屋面工程及部份零星安装粉刷。
2、施工内容： 熟悉图纸并按图纸和施工联系单有关内容施工。施工前基层清理，做好灰儿饼、护角，并做好抹灰样板间。内墙；墙面粉刷，地面细石砼（包括地面钢筋绑扎），楼梯滴水线、踏步光面、水砂防滑条，砼面界面剂，铺贴网片等。外墙：
1
墙面粉刷，分层线条、阳台线条、窗顶线条、沿沟线条、压顶线条等滴水线粉刷，底层面砖铺贴，砼墙面界面剂、铺贴网片等。屋面：泛水，找平层，保温板，上钢筋网片绑扎，40厚细石砼抹平，水砂贴瓦片，瓦片上水砂压光收头，沿沟及露台 轻骨料砼找坡、细石砼面层压光。其他：室外台阶砌筑并粉刷，散水施工；楼层内施工洞砌筑粉刷（由甲方适当补贴人工），屋顶伸缩缝盖板浇筑及面层粉刷；厨房、厕所、阳台、出屋面管子四周水砂圆锥粉刷等。
除甲方提供搅拌机、塔吊和楼层电箱外，劳动车、泥桶、铁锹、三级电箱、电缆、夜间施工照明用太阳灯等均由乙方自负，
且必须符合安检规范要求，并做好场内落手清工作。 第四条 甲方的权利和义务
1、合同签约后，在合同期内如乙方失去了相应的法律行为，甲方有权终止合同，并承担一切所造成的经济损失。
2、根据项目实际情况，甲方为乙方提供住宿和用膳条件。 3、甲方有义务积极为乙方创造必要的施工条件。 4、负责及时提供乙方生产所必须的技术资料、施工图纸，并进行施工技术交底，质量、安全、文明施工和其他方面的教育、监督及对乙方施工过程中材料消耗控制，乙方在施工过程中必须控制材料消耗，并做好质量、安全、文明施工工作。 第五条 乙方的权利和义务
1、乙方必须为满足施工生产实际需要，合理配臵符合甲方要求的现场管理人员，合理配臵具有合法身份证明及有证的施工
2
人员，并在队伍进场前向甲方提供这些施工人员的花名册和相应证件资料，持证上岗，做到规范用工。
2、乙方必须为满足甲方施工、质量、安全、文明标化管理等有关要求，设臵相应的管理人员，形成内部管理组织架构，以确保施工的质量与进度，并在治安、消防、卫生等各方面形成有效的综合管理体系。
3、乙方为确保对队伍各个方面的管理，达到甲方要求，对配臵的管理人员具体落实管理责任制，并接受甲方的帮助、指导和管理。对乙方配臵的管理人员，若不能尽到管理责任，乙方应及时予以调换，工程大面积展开时劳动力人员必须确保每幢楼30人，保证工期顺利进行。
4、乙方必须按甲方的施工组织设计方案施工，并按甲方周计划、月计划，按时或提前完成施工任务，否则罚款处理。
5、乙方必须精心施工，产品质量必须符合《建筑安装工程施工验收规范》要求及约定的质量标准。如乙方因施工原因造成质量问题或事故，乙方必须自行返工达到符合要求的质量标准为止，并承担事故损失费用。乙方必须节约材料，当日砂浆当日用完。
6、在施工过程中，乙方必须遵记守法，必须遵守甲方单位的各项规章制度，并接受甲方管理人员的监督和检查。 第六条 工程期限
根据项目部制定的周计划、月计划进行施工，确保总工期进度计划。该幢楼施工期限：1、储蒇室至三层内外墙粉刷、屋面
3
瓦片（楼地面、楼梯除外）自合同订立日起20日内完成;2、四层以上内外墙粉刷（楼地面、楼梯除外），自第二次中间结构验收日起15天内完成，余下工程后10日内完成。 第七条 工程量的计算
以国家规定计算建筑面积。
第八条 价款确定标准
按建筑面积 46.00元/㎡结算。如违约中途清退出场，按建筑面积40.00元/㎡结算。 第九条 付款办法及结算方法
工程按上述工期完成，甲方付乙方每人每月800～1000.00元生活费，工程完工后甲方付至总工程款的80%，竣工验收合格后付总工程款的95%，余额三月内全部付清，乙方必须提供每月工资表。如未按上述工期完成，则年前该楼工程量只结算50%，并赔偿该楼外架钢管和塔吊延期租赁费。 第十条 安全
1、乙方必须与加强自身的安全意识教育，进入现场应严格遵守甲方一切安全操作规定，做好安全保护措施。
2、乙方施工人员必须持证上岗，无证者不得上岗施工，乙方施工人员必须严格按照安全操作规程施工，正确使用安全防护用品，乙方施工过程中因违章操作所发生的安全事故由乙方承担全部事故责任，费用在5000.00元内由乙方自负，在2万元内双方各承担一半，造成重大事故由双方协商解决。 第十一条 仲裁
4
1、执行本合同发生的争议或与合同有关一切争议，双方应通过友好协商解决。
2、如协商仍不能解决时，则应提交法院诉讼，受理方为合同签约地法院。 3、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外，其余部分应继续执行。
第十二条 合同的生效中止及其他
1、本合同一式贰份，甲乙方各执壹份，经双方签字盖章后生效，完工决算后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式终止，双方之间存在的债务及有关权利和义务，不受任何影响，在合同终止后，债务方应承担义务，直至债务方付清全部欠款止。
3、合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力，其中的甲、乙均指本合同的甲、乙方。
4、对合同条款的任何修改和补充，经甲、乙双方协商同意后签署书面协议，作为合同的组成部分，具有同等效力。
5、本合同签订后，甲方派 何培良 （联系电话15154621650），乙方派 （联系电话 ）为双方各自代表负责对本合同及其合同附件条款的执行，承包人负责人必须有70%时间盯在工地现场管理指导施工。
6、合同执行期间，政府权利机构发布新的规定，双方可协商修改合同。
7、乙方自理施机械、工具的修理费、易耗品、劳防用品的
5
质量必须符合劳动安全防护规定要求。
8、未尽事宜，双方以工程联系单方式执行，并与主合同具有同等法律效力。
发包方单位：
年 月
承包方单位：年 月 6
日 日建筑安装工程劳务分包合同
发包方： 凯翔集团有限公司利津分公司 （以下简称甲方） 承包方： 王海峰木工班 （以下简称乙方） 根据甲方承建的 西湖春天 一期工程需要，按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律规定，结合本工程的具体情况，甲方就承接的工程以劳务分包的形式承包给乙方施工。双方本着诚信、平等、互惠互利、风险共担、利益共享的原则，为明确双方的权利，义务和经济责任，经双方协商一致，达成下列合同条款，以资共同遵照执行。 第二条 工程概况
1、工程名称： 西湖春天一期工程 2、建筑面积： /
3、工程地点： 利津县大桥路以南、津八路以西 第二条 承包方式：
清包：包工期、包质量（等级合格）、包安全、文明施工。 第三条 劳务施工范围和内容
1、承包范围： 12#楼一层楼面以上、13#楼二层楼面以上图纸说明及图纸 会审纪要和施工过程中工程变更联系单增减内容所涉及所有模板工程。
2、施工内容：包括上述各楼层梁、板、柱、梯、厕所翻边、外墙线条、窗台板、女儿墙压顶、露台泛水等工作的模板制作与安装及模板拆除、清理。工完后模板方木起钉后运至场内指定地
7
点堆放整齐。 甲方提供塔机、楼层电箱、劳动车、三级电箱、电缆、夜间施工照明用太阳灯、木工用圆盘锯、钉、铁丝等机具和材料。 第四条 甲方的权利和义务
1、合同签约后，在合同期内如乙方失去了相应的法律行为，甲方有权终止合同，并承担一切所造成的经济损失。
2、根据项目实际情况，甲方为乙方提供住宿和用膳条件。 3、甲方有义务积极为乙方创造必要的施工条件。 4、负责及时提供乙方生产所必须的技术资料、施工图纸，并进行施工组织交底，质量、安全、文明施工和其他方面的教育、监督及乙方施工过程的材料消耗控制，乙方在施工过程中必须控制材料消耗，并做好质量与安全工作。 第五条 乙方的权利和义务
1、乙方必须为满足施工生产实际需要，合理配臵符合甲方要求的现场管理人员，合理配臵具有合法身份证明及有证的施工人员，并在队伍进场前向甲方提供这些施工人员的花名册和相应证件资料，持证上岗，做到规范用工。
2、乙方必须为满足甲方施工、质量、安全、文明标化管理等有关要求，设臵相应的管理人员，形成内部管理组织架构，以确保施工的质量与进度，并在治安、消防、卫生等各方面形成有效的综合管理体系。
3、乙方为确保对队伍各个方面的管理，达到甲方要求，对配臵的管理人员具体落实管理责任制，并接受甲方的帮助、指导
8
和管理。对乙方配臵的管理人员，若不能尽到管理责任，乙方应及时予以调换，工程大面积展开时劳动力人员必须确保30人，保证工期顺利进行。
4、乙方必须按甲方的施工方案组织生产，并按甲方周计划、月计划。按时或提前完成施工任务，否则罚款处理。
5、乙方必须精心施工，产品质量必须符合《建筑安装工程施工验收规范》要求及约定的质量标准。如乙方因施工原因造成质量问题或事故，乙方必须自行返工达到符合要求的质量标准为止，并承担事故损失费用，严禁施工过程中的铺张浪费现象，切割整张模板需征得施工员同意，工完后做好场内落手清。 6、在施工过程中，乙方必须遵记守法，必须遵守甲方单位的各项规章制度，并接受甲方管理人员的监督和检查。 第六条 工程期限
根据项目部制定的周计划、月计划进行施工，确保总工期进度计划。砌体完成后不超过一天半。 第七条 工程量的计算
以模板实际接触面积计算。
第八条 价款确定标准
按模板实际接触面积 18.00 元/㎡计算。中途退场按16.00元/㎡结算。 第十条 付款办法及结算方法
乙方承诺自带生活费（每人每月不得少于1000.00元)一个月,一月后甲方付至已完工程量的80%，主体结构封顶，甲方付
9
总工程量的80%，余额二月内付清，乙方必须提供每月工资表。 第十条 安全
1、乙方必须加强自身的安全意识教育，进入现场应严格遵守甲方一切安全操作规定，做好安全保护措施。
2、乙方施工人员必须持证上岗，无证者不得上岗施工，乙方施工人员必须严格按照安全操作规程施工，正确使用安全防护用品，乙方施工过程中因违章操作所发生的安全事故由乙方承担全部事故责任，费用在5000.00元内由乙方自负，在2万元内双方各承担一半，造成重大事故由双方协商解决。 第十一条 仲裁
1、执行本合同发生的争议或与合同有关一切争议，双方应通过友好协商解决。
2、如协商仍不能解决时，则应提交法院诉讼，受理方为合同签约地法院。 3、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外，其余部分应继续执行。
第十二条 合同的生效中止及其他
1、本合同一式贰份，甲乙方各执壹份，经双方签字盖章后生效，完工决算后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式终止，双方之间存在的债务及有关权利和义务，不受任何影响，在合同终止后，债务方应承担义务，直至债务方付清全部欠款止。
3、合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具
10
有同等效力，其中的甲、乙均指本合同的甲、乙方。
4、对合同条款的任何修改和补充，经甲、乙双方协商同意后签署书面协议，作为合同的组成部分，具有同等效力。
5、本合同签订后，甲方派 何培良（联系电话15154621650），乙方派 王海峰 （联系电话 13963367604 ）为双方各自代表负责对本合同及其合同附件条款的执行，承包人负责人必须有70%时间盯在工地现场管理指导施工。
6、合同执行期间，政府权利机构发布新的规定，双方可协商修改合同。
7、乙方自理施工机械、工具的修理费，易耗品、劳防用品的质量必须符合劳动安全防护规定要求。
8、未尽事宜，双方以工程联系单方式执行，并与主合同具有同等法律效力。
发包方单位： 承包方单位：
年 月 日 年 月 日
11
建筑安装工程劳务分包合同
发包方： 凯翔集团有限公司利津分公司 （以下简称甲方） 承包方： 山东旭星建材科技有限公司 （以下简称乙方） 根据甲方承建的 西湖春天 一期工程需要，按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律规定，结合本工程的具体情况，甲方就承接的工程以包工包料的形式承包给乙方施工。双方本着诚信、平等、互惠互利、风险共担、利益共享的原则，为明确双方的权利，义务和经济责任，经双方协商一致，达成下列合同条款，以资共同遵照执行。 第三条 工程概况
1、工程名称： 西湖春天一期工程 2、建筑面积： /
3、工程地点： 利津县大桥路以南、津八路以西 第二条 承包方式：
包工包料：包工期、包质量（等级合格）、包安全、文明施工，包材料供应。
第三条 劳务施工范围和内容及供货验收
1、承包范围： 西湖春天一期工程所有楼按图纸说明及工程变更联系单说明的外墙保温板粘贴，在保温板表面批抹聚合物抹面胶浆，同时铺贴网格布（或钢丝网），再在网格布上批抹抹面胶浆形成抗裂面层。
2、施工内容：基层墙体处理，在建筑物外墙大角挂基准线，
12
每个楼层适当位臵挂水平线以控制墙面垂直度和平整度，在墙面上弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰线、滴水线等，用点粘法和条粘法粘贴保温板，其后板缝处理、板面修整，板上安装锚栓加固，特殊部位进行特殊处理，配抹面胶浆抹头道抹面胶浆，铺贴网格布或钢丝网，凡在粘贴的聚苯板侧边外露处做网格布翻包处理，再做第二遍抹面胶浆，修整变形缝、嵌背衬与密封膏等。
3、供货验收： 乙方所供材料必须符合设计要求，为60厚阻燃型EPS板（20㎏/m），进场后由甲方指定专人到现场按国家有关行业标准验收，并送检测部位检测，乙方必须无条件提供单位资质、所用材料的原始质保单、检测报告，并配合甲方送检测部位检测，材料存在质量问题或复验不合格，乙方必须无条件退货或更换。每幢楼涉及的保温节能系统的检测费（包括屋面、露台挤塑板检测）均由乙方承担。
甲方除提供塔机、楼层电箱外，三级电箱、电缆、夜间施
3
工照明用太阳灯、电钻等机具和其他工具均由乙方自负。 第四条 甲方的权利和义务
1、合同签约后，在合同期内如乙方失去了相应的法律行为，甲方有权终止合同，并由乙方承担所造成的一切经济损失。
2、根据项目实际情况，乙方自己解决住宿和用膳。 3、甲方有义务积极为乙方创造必要的施工条件。 4、甲方负责并及时提供乙方生产所必需的技术资料、施工图纸，并进行施工组织交底，质量、安全、文明施工和其他方面
13
的教育、监督及乙方在施工过程中的材料消耗控制，乙方在施工过程中必须控制材料消耗，并做好质量与安全工作。 第五条 乙方的权利和义务
1、乙方必须为满足施工生产实际需要，合理配臵符合甲方要求的现场管理人员，合理配臵具有合法身份证明及有证的施工人员，并在队伍进场前向甲方提供这些施工人员的花名册和相应证件资料，持证上岗，做到规范用工。
2、乙方必须为满足甲方施工、质量、安全、文明标化管理等有关要求，设臵相应的管理人员，形成内部管理组织架构，以确保施工的质量与进度，并在治安、消防、卫生等各方面形成有效的综合管理体系。
3、乙方为确保对队伍各个方面的管理，达到甲方要求，对配臵的管理人员具体落实管理责任制，并接受甲方的帮助、指导和管理。对乙方配臵的管理人员，若不能尽到管理责任，乙方应及时予以调换，工程大面积展开时劳动力人员必须确保每幢楼20人，保证工期顺利进行。
4、乙方必须按甲方的施工方案组织生产，并按甲方周计划、月计划。按时或提前完成施工任务，否则罚款处理。
5、乙方必须精心施工，产品质量必须符合《建筑节能工程施工质量验收规范》及山东省地方标准《聚苯板抹灰外墙保温系统质量控制技术规范》的要求约定的质量标准。如乙方因施工原因造成质量问题或事故，乙方必须自行返工达到符合要求的质量标准为止，并承担事故损失费用，严禁施工过程中的铺张浪费现
14
象，工完后做好场内落手清。
6、在施工过程中，乙方必须遵记守法，必须遵守甲方单位的各项规章制度，并接受甲方管理人员的监督和检查。 第六条 工程期限
根据项目部制定的周计划、月计划进行施工，确保总工期进度计划。每幢楼施工工期为具备外保温板施工条件日起13天内完成。
第七条 工程量的计算
以实际施工外墙保温板面积计算。
第八条 价款确定标准
按实际施工外墙保温板面积 67.00 元/㎡计算。 第十一条 付款办法及结算方法
乙方承诺自带生活费一个月,每幢楼完工后一月内甲方付至已完该幢楼工程量的50%，竣工验收后，甲方付至所有楼总工程量的70%，25%工程量三个月内付清，余下5%保修金一年内付清。乙方必须提供施工人员每月工资表和材料发票。 第十条 安全
1、乙方必须加强自身的安全意识教育，进入现场应严格遵守国家和省、市一切安全操作规定，做好安全保护措施。
2、乙方施工人员必须持证上岗，无证者不得上岗施工，乙方施工人员必须严格按照安全操作规程施工，正确使用安全防护用品，乙方施工过程中因违章操作所发生的安全事故由乙方承担全部事故责任，费用亦由乙方自负，其他原因造成重大事故由双
15
方协商解决。 第十一条 仲裁
1、执行本合同发生的争议或与合同有关一切争议，双方应通过友好协商解决。
2、如协商仍不能解决时，则应提交法院诉讼，受理方为合同签约地法院。 3、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外，其余部分应继续执行。
第十二条 合同的生效中止及其他
1、本合同一式贰份，甲乙方各执壹份，经双方签字盖章后生效，完工决算后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式终止，双方之间存在的债务及有关权利和义务，不受任何影响，在合同终止后，债务方应承担义务，直至债务方付清全部欠款止。
3、合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力，其中的甲、乙均指本合同的甲、乙方。
4、对合同条款的任何修改和补充，经甲、乙双方协商同意后签署书面协议，作为合同的组成部分，具有同等效力。
5、本合同签订后，甲方派 何培良（联系电话：15154621650），乙方派 卓子辛 （联系电话： 13406131522、13275460699 ）为双方各自代表负责对本合同及其合同附件条款的执行，承包人负责人必须有90%时间盯在工地现场管理指导施工。
6、合同执行期间，政府权利机构发布新的规定，双方可协
16
商修改合同。
7、乙方自理施工机械、工具的修理费，易耗品、劳防用品的质量必须符合劳动安全防护规定要求。
8、未尽事宜，双方以工程联系单方式执行，并与主合同具有同等法律效力。
发包方单位：
年 月 日
承包方单位：年 月 17
日 建筑安装工程劳务分包合同
发包方： 凯翔集团有限公司利津分公司 （以下简称甲方） 承包方： 马宇军油漆班（外墙） （以下简称乙方） 根据甲方承建的 西湖春天 一期工程需要，按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律规定，结合本工程的具体情况，甲方就承接的工程以包工包料的形式承包给乙方施工。双方本着诚信、平等、互惠互利、风险共担、利益共享的原则，为明确双方的权利，义务和经济责任，经双方协商一致，达成下列合同条款，以资共同遵照执行。 第四条 工程概况
1、工程名称： 西湖春天一期工程1#、22#、2#、10#、11#、
14#、15#、21#、3#楼、12#、13#楼 2、建筑面积： /
3、工程地点： 利津县大桥路以南、津八路以西 第二条 承包方式：
包工包料：包工期、包质量（等级合格）、包安全、文明施工，包材料供应。
第三条 劳务施工范围和内容及供货验收
1、承包范围： 该楼全部图纸说明及图纸会审纪要和施工过程中变更联系单增减内容所涉及外墙全部涂刷工程。包括外墙面、外墙线条、瓦片封头水砂面、烟道出口、外凸屋面管子四周
18
水砂圆锥面、沿沟底面等涂刷工程；另外包括事后落手清工作。
3、施工内容： 熟悉图纸并按图纸和施工联系单有关内容施工。涂刷工程的等级和品种必须符合设计要求和现行有关产品的国家标准的规定。材料要达到国家环保规定的要求，品种经甲方认可。施工前根据图纸说明的颜色做好深浅样板，待项目部和有关部门负责人确认后再进行大面积涂刷。施涂前，应先检查墙面的平整度、垂直度，发现问题及时向项目部施工负责人提出，基层表面的麻面及缝隙用腻子填补修平，基层表面的灰尘、污垢、溅沫及砂浆流痕清理干净，腻子的质量应加以控制，胶水含量应适当，用于室外的腻子配合比为胶水：水泥：水=1：5：1。腻子批刮须嵌实饱满、批平，腻子表面打磨要轻磨慢打，表面平整，阴阳角等线角分明、顺直、不留残存。腻子完成后，待项目负责人检查认可后再进行大面积封底漆涂刷，待其干燥后然后再喷涂主层涂料，干燥后再施涂两遍罩面涂料，上抛光。外墙涂料分段进行应以分格缝、墙的阴阳角或落水管为分界线，同一墙面应用同一批号的涂料，每遍涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色一致，施工过各中不可任意稀释。大面积必须无流坠、透底、皱皮现象。阴阳角、装饰线、分色线平直，颜色一致，刷纹通顺。
涂刷工程所用的涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。且无条件提供产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录，并配合甲方送检测站检测，材料存在质量问题或复验不合格，乙方必须无条件退货或更换。 第四条 甲方的权利和义务
19
1、合同签约后，在合同期内如乙方失去了相应的法律行为，甲方有权终止合同，并由乙方承担所造成的一切经济损失。
2、根据项目实际情况，甲方为乙方解决住宿和用膳条件。 3、甲方有义务积极为乙方创造必要的施工条件。 4、负责并及时提供乙方生产所必需的技术资料、施工图纸，并进行施工组织交底，质量、安全、文明施工和其他方面的教育、监督及对乙方在施工过程中的材料消耗控制，乙方在施工过程中必须控制材料消耗，并做好质量、安全、文明施工工作。 第五条 乙方的权利和义务
1、乙方必须为满足施工生产实际需要，合理配臵符合甲方要求的现场管理人员，合理配臵具有合法身份证明及有证的施工人员，并在队伍进场前向甲方提供这些施工人员的花名册和相应证件资料，持证上岗，做到规范用工。
2、乙方必须为满足甲方施工、质量、安全、文明标化管理等有关要求，设臵相应的管理人员，形成内部管理组织架构，以确保施工的质量与进度，并在治安、消防、卫生等各方面形成有效的综合管理体系。
3、乙方为确保对队伍各个方面的管理，达到甲方要求，对配臵的管理人员具体落实管理责任制，并接受甲方的帮助、指导和管理。对乙方配臵的管理人员，若不能尽到管理责任，乙方应及时予以调换，工程大面积展开时劳动力人员必须确保每幢楼15人，保证工期顺利进行。
4、乙方必须按甲方的施工方案组织生产，并按甲方周计划、
20
3、甲方有义务积极为乙方创造必要的施工条件。 4、负责并及时提供乙方生产所必需的技术资料、施工图纸，并进行施工组织交底，质量、安全、文明施工和其他方面的教育、监督及对乙方在施工过程中的材料消耗控制，乙方在施工过程中必须控制材料消耗，并做好质量、安全、文明施工工作。 第五条 乙方的权利和义务
1、乙方必须为满足施工生产实际需要，合理配臵符合甲方要求的现场管理人员，合理配臵具有合法身份证明及有证的施工人员，并在队伍进场前向甲方提供这些施工人员的花名册和相应证件资料，持证上岗，做到规范用工。
2、乙方必须为满足甲方施工、质量、安全、文明标化管理等有关要求，设臵相应的管理人员，形成内部管理组织架构，以确保施工的质量与进度，并在治安、消防、卫生等各方面形成有效的综合管理体系。
3、乙方为确保对队伍各个方面的管理，达到甲方要求，对配臵的管理人员具体落实管理责任制，并接受甲方的帮助、指导和管理。对乙方配臵的管理人员，若不能尽到管理责任，乙方应及时予以调换，工程大面积展开时劳动力人员必须确保每幢楼15人，保证工期顺利进行。
4、乙方必须按甲方的施工方案组织生产，并按甲方周计划、月计划。按时或提前完成施工任务，否则罚款处理。
5、乙方必须精心施工，产品质量必须符合《建筑装饰工程施装修工验收规范》要求约定的质量标准。如乙方因施工原因造
26
成质量问题或事故，乙方必须自行返工达到符合要求的质量标准为止，并承担事故损失费用。乙方必须节约材料。
6、在施工过程中，乙方必须遵记守法，必须遵守甲方单位的各项规章制度，并接受甲方管理人员的监督和检查。 第六条 工程期限
根据项目部制定的周计划、月计划进行施工，确保总工期进度计划。每幢楼施工工期为：1#楼 月 日- 月 日;
2#楼 月 日- 月 日； 3#楼 月 日- 月 日； 10#楼 月 日- 月 日； 11#楼 月 日- 月 日； 14#楼 月 日- 月 日； 15#楼 月 日- 月 日； 21#楼 月 日- 月 日； 22#楼 月 日- 月 日。 10月20日前全部完成。 第七条 工程量的计算
以实际施涂面积计算工程量。
第八条 价款确定标准
按实际施涂面积 6.50 元/㎡结算。如违约中途清退出场或未按计划进度完成，按实际施涂面积 6.20 元/㎡结算，按进度计划提前完成奖励 0.30 元/㎡结算；公用部位涂刷人工费加2.00元/㎡结算（材料价格另行确定），楼梯扶手涂刷人工
27
费按18.00元/m结算（材料价格另行确定）。 第十三条 付款办法及结算方法
乙方承诺自带生活费一个月,每幢楼完工后一月内甲方付至已完该幢楼工程量的 %，竣工验收后，甲方付至所有楼总工程量的 %，余下工程款竣工验收合格后三个月内付清。乙方必须提供施工人员每月工资表和材料发票。 第十条 安全
1、乙方必须加强自身的安全意识教育，进入现场应严格遵守国家和省、市一切安全操作规定，做好安全保护措施。
2、乙方施工人员必须持证上岗，无证者不得上岗施工，乙方施工人员必须严格按照安全操作规程施工，正确使用安全防护用品，乙方施工过程中因违章操作所发生的安全事故由乙方承担全部事故责任，费用在5000.00元内由乙方自负，在2万元内双方各承担一半，造成重大事故由双方协商解决。 第十一条 仲裁
1、执行本合同发生的争议或与合同有关一切争议，双方应通过友好协商解决。
2、如协商仍不能解决时，则应提交法院诉讼，受理方为合同签约地法院。 3、除了在仲裁过程中进行仲裁的部分外，其余部分应继续执行。
第十二条 合同的生效中止及其他
1、本合同一式贰份，甲乙方各执壹份，经双方签字盖章后
28
生效，完工决算后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式终止，双方之间存在的债务及有关权利和义务，不受任何影响，在合同终止后，债务方应承担义务，直至债务方付清全部欠款止。
3、合同附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力，其中的甲、乙均指本合同的甲、乙方。
4、对合同条款的任何修改和补充，经甲、乙双方协商同意后签署书面协议，作为合同的组成部分，具有同等效力。
5、本合同签订后，甲方派 何培良（联系电话：15154621650），乙方派 （联系电话： ）为双方各自代表负责对本合同及其合同附件条款的执行，承包人负责人必须有90%时间盯在工地现场管理指导施工。
6、合同执行期间，政府权利机构发布新的规定，双方可协商修改合同。
7、乙方自理施工机械、工具的修理费，易耗品、劳防用品的质量必须符合劳动安全防护规定要求。
8、未尽事宜，双方以工程联系单方式执行，并与主合同具有同等法律效力。
发包方单位： 承包方单位：
年 月 日 年 月 日
29
